佛山市南海区省道S267线桂江铁路立交桥提升改造工程工程总承包招标公告

发布时间： 2025-02-14 04:44:00

佛山市南海区省道S267线桂江铁路立交桥提升改造工程工程总承包招标公告

招标编号：GC-2025-7

1.招标条件                                      

************人民政府以《区政府常务会议关于实施佛山市南海区省道S267线桂江铁路立交桥提升改造工程项目的决定通知》（南府会函〔202******************************有限公司工程管理所。本次招标项目已具备法定招标条件，现对本项目进行公开招标。   

2.项目概况与招标范围

2.1 项目概况

（一）工程概况

佛山市南海区省道S267线桂江铁路立交桥提升改造项目位于佛山市南海区省道S267上，既有道路等级为公路-I级兼城市道路工程，桥梁设计荷载为汽车-20级，挂车-100，人群荷载3.0kN/m2，于1989年9月建成通车，桥梁全长476m。该桥已运营35年，出现混凝土结构老化、钢筋锈胀等病害情况，在荷载作用下存在混凝土块掉落现象，存在安全隐患，因此需对该桥进行提升改造。

本项目为既有桂江铁路立交桥拆除还建工程，路线为南北走向，北起于永安路与桂和路平交口， 起点桩号K83+884.293，路线跨越贵南广铁路及广湛高铁、南终于奇槎路与桂和路平交口，终点桩号K84+785.534，采用一级公路标准兼城市道路功能设计，双向四车道，双幅并置，设计速度80km/h，路线全长901.241m，其中桥梁476.4m，路基（含本段路面）改造段落213.852m，仅路面改造段落126.748m ，无改造工程段落84.241m。路线主要控制点为：桥长受既有桥控制，净高受南广、贵广铁路通行净空(7.96m)、广湛高铁净空(7.25m) 要求及南北两侧桥下掉头车道净高（5.0m）控制。

（二）主要技术标准

1.道路等级：一级公路标准兼顾城市道路功能；

2.设计速度：80km/h；

3.设计荷载: 跨铁孔及其相邻孔：1.3×公路-Ⅰ级，其他孔：公路-Ⅰ级；并采用城-A 荷载验算（涉铁处桥梁提高1.3倍)；

4.结构设计基准期：100年；

5.设计洪水频率：特大桥1/300，大、中、小桥及涵洞1/100；

6.抗震设防：设计基本地震动峰值加速度为0.10g，抗震设防烈度为Ⅶ度，桥梁抗震设防类别为B类，抗震措施等级为三级；

7.环境类别：Ⅰ类，环境作用等级根据《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》（JTG/T 3310-2019）判定；

8.净空标准：跨越现状桥下地面道路净空≥5m，跨越新建广湛高铁≥7.25m，跨越既有贵南广铁路≥7.96m；

9.桥梁宽度：桥梁标准横断面布置为：0.5m（防撞墙）+3m（硬路肩）+7.5m（车行道）+0.5m（路缘带）+0.25m（余宽）+1.1m（中央分隔带）+0.25m（余宽）+0.5m（路缘带）+7.5m（车行道）+3m（硬路肩）+0.5m（防撞墙）=24.6m；

10.防撞护栏等级：SA级。

2.2招标范围

2.2.1 招标范围：佛山市南海区省道S267 线桂江铁路立交桥提升改造工程的施工图勘察、设计以及施工图范围内的全部施工内容。

2.2.2 标段划分：本次划分为1个标段。

2.2.3 工期：本项目建设工期14个月（含设计工期），计划开工日期2025年3月22日，计划竣工日期2026年5月22日。

2.3其他说明：

2.3.1本项目总投资15873.4683万元，本次工程总承包招标最高投标限价为10921.2235万元（不含甲供物资费用），其中施工招标最高投标限价10601.2235万元（含安全生产费156.8891万元，不降造）；设计招标最高投标限价320万元。    

2.3.2项目工程施工主要内容：

1. 勘察、设计部分

勘察、设计范围及内容（包括但不限于）：施工图阶段的勘察、施工图设计、编制预算、现场服务、施工及验收过程的配合、施工过程中的优化设计及设计变更、编制交工图等。

设计其他服务：

①全过程设计服务及协调工作（含派设计代表驻现场）；

②负责根据建设要求组织各项专家评审,并承担相应的专家评审费用；

③协助业主和建设管理单位办理规划报建、各专业报建及深化施工图设计审查等报批报建工作。

设计成果文件要求：按发包人要求。

2.施工部分

内容包括：施工至工程交工验收、工程结算、工程保修以及项目移交等；完成并配合办理报建、报批、相关部门结（决）算审计等工作。

负责结算的编制工作，配合发包人对结算的审核及审计工作。

对需要专业分包的专项设计和工程，承包人与专业分包单位签订专业分包合同，配合做好协调和管理工作。同时承包人须按国家、地方、行业规定以及发包人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目进行工程总承包管理，负责项目设计、施工总协调工作及工程涉及的其它协调工作。

负责或配合办理工程开工及验收所需的各项手续,包括但不限于办理施工许可证(或临时施工许可)、交通疏解、报建手续、余泥排放证、排污手续、排水接驳、水质检测、排水许可证、环保验收及分项分部工程验收和各专业验收,并承担办理上述手续施工方的费用。

组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作。

成果文件要求：按合同约定条款要求。

其它工作：交工备案及合同约定的其它工作。

2.3.3 重点难点：上跨贵广、南广运营高铁线路既有公路桥拆除施工，属铁路营业线Ⅱ级及以上施工；上跨贵广、南广运营高铁线路新建公路桥混凝土连续梁快速顶推施工，属铁路营业线Ⅱ级及以上施工；营业线施工期间既有铁路区间封锁及接触网停电及防护等。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具备有效的营业执照、企业资质和安全生产许可证等， 并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。资格要求如下：

3.1.1标段编号：  /  。

（1）资质要求

投标人需同时满足勘察、设计和施工资质：

①勘察资质：具有工程勘察综合甲级资质或岩土工程勘察甲级资质。

②设计资质：满足下列资质之一

A.工程设计综合甲级资质。

B.同时具有公路行业甲级资质和铁道行业甲（Ⅰ）级资质。

③施工资质：同时具备公路工程施工总承包二级资质和铁路工程施工总承包一级资质。具有同专业更高级别资质视为满足要求。

（2）业绩要求

投标人近5年内具有以下业绩：

①投标人（联合体投标的由设计单位提供）完成过类似公路工程（含桥梁工程、路基工程、路面工程等内容）设计项目业绩至少1 项；同时具有铁路营业线设计业绩至少1项。

②投标人（联合体投标的由施工单位提供）完成过类似公路工程（含桥梁工程、路基工程、路面工程等内容）施工业绩至少1 项；同时具有铁路营业线施工业绩至少1项。

（3）主要人员要求要求：

项目经理：

①联合体牵头单位为设计单位时，项目经理应满足以下要求：

具有公路工程一级注册建造师执业资格，高级工程师及以上技术职称，1******法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，并且与投标人具有有效的劳动和社保关系，具有良好的职业道德。

②联合体牵头单位为施工单位时，项目经理应满足以下要求：

具有公路工程专业一级建造师执业资格，高级工程师及以上职称，10年及以上公路工程或铁路工程或类似工程项目管理经验（担任过项目经理、副经理、技术负责人、项目管理机构部门负责人等职******法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，并且与投标人具有有效的劳动和社保关系，具有良好的职业道德。

设计负责人：具有高级工程师及以上技术职称，从事铁路******法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，具有良好的职业道德。

施工负责人：具有公路工程专业一级注册建造师执业资格，高级工程师及以上技术职称，8年及以上铁路工程或公路工程或类似工程项目管理经验（担任过项目经理、副经理、技术负责人、项目管理机构部门负责人等职******法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，并且与投标人具有有效的劳动和社保关系，具有良好的职业道德。

技术负责人：具有公路工程或铁路工程专业高级工程师及以上技术职称；10年及以上公路工程或铁路工程或类似工程项目管理经验（担任过项目经理、副经理、技术负责人、项目管理机构部门负责人等职位均可），从事公路工程或铁路工程项目技术工作5年及以上，具有3年及以上铁路营业线施工管理经验，未处在不良行为公布期限内，未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，并且与投标人具有有效的劳动和社保关系。

（4）本次招标接受联合体投标，其中联合体牵头人应由具备设计资质或施工资质的单位担当，联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标。

3.2投标人可就上述标段进行投标。

3.3 信誉要求：

******法院列入失信被执行人。

（2）投标人未在国家企业信用信息公示系统（******/）中被列入严重违法失信企业名单。

（3）投标人未被纳入按照《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》公布的失信行为“黑名单”且在公布期的。

******法院判决、裁定生效的行贿犯罪行为记录。（通过中国裁判文书网******/查询）。

（5）投标人在2022年3月至2025年3月（近3年）没有骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。

（6）投标人在2022年3月至2025年3月（近3年）中不曾在任何合同中违约或被因自身原因而使合同被解除。

******集团信用评价为C 级且在整改期内情形。

************有限公司通报的停标处罚期内。

******集团重大不良行为公布期。

（10）其他情形：本项目属于公路工程，根据《公路工程设计施工总承包管理办法》(中华人民共和国交通运输部令2015年第10号）第六条:“总承包单位（包括总承包联合体成员单位，下同）不得是总承包项目的初************有限责任公司及其附属单位。

4.招标文件的获取

4.1 投标人于2025年2月14日9 时至2025年2月20日16时(北京时间，下同)，登录广州公共资源交易中心网站（新建设工程新交易系统）（******/），进行线上投标登记获取招标文件，******，邮件中须注明项目联系人、电话及接收文件的电子邮箱，此为获取招标文件确认的重要依据。线上申请及电子邮件经招标代理确认后以电子邮件的方式将招标文件电子版（PDF 版本）发出。投标人在线上投标登记前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记及电子签章，办理详情参见广州公共资源交易网站（建设工程新交易系统）（******）服务指南栏目。

4.2 招标文件每个包件售价500元人民币，售后不退。投标人须在购买招标文件前将招标文件款电汇、网汇（不接受个人汇款）至下述指定账号，同时须在汇款单据上注明招标编号及购买标段（包件）号。投标人拟申请多个标段（包件）的，必须分别购买多个标段（包件）的招标文件。招标文件发票获取：投标人购买招标文件前须在中国铁物电子招投标平台（******）完成注册。注册审核通过后，招标代理将按照“系统管理”公司信息中供应商录入的开票信息开具标书款发票（供应商须及时更新公司信息），待开具成功后，投标人通过“投标管理”中“电票下载”自行下载标书款发票。详细步骤请参考登录页面的《使用手册》。(标书款发票默认开增值税普通发票。)

招标代理账号：

******银行北京西单支行

******有限公司

账号：******

4.3 本次招标文件采用电子邮件方式发售，不采用现场、邮购等方式发售。

5.投标文件的递交

5.1递交投标文件的时间为2025年3月12日09 时00分至2025年3月12日10时00分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年3月12日10时00分，地点为广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

6.发布公告的媒体

本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网、国铁采购平台、中国招标投标公共服务平台上发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。

7.联系方式

2025年2 月 10 日